AVIS DE PUBLICITE
Maître d'Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :
COMMUNE DE PRECHAC
Mairie - 1, Place de la Maison Commune
65400 PRECHAC
Tél : 05.62.90.35.84 Mail : mairie.prechac.65@wanadoo.fr
Personne Responsable du Marché : Monsieur Christophe LAC, en qualité de Maire de la Commune
Maître d'Œuvre :
SAS ATEI
« Le Cédis » - 56, Rue Berlioz
64000 PAU
Tél : 05.59.84.44.73 Mail : atei.etudes@gmail.com
Objet du Marché : Aménagement Cami Deth Bourg & Place de l'Eglise
Type de Marché : Marché Public de Travaux
Procédure de Passation : Procédure Adaptée avec Possibilité de Négociation en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du Code de la Commande Publique.
Allotissement : Lot Unique
Tranches : Tranche Unique
Variantes : Non Autorisées
Options : Sans Option
Nomenclature CPV : 45233140-2
Nature Travaux : Installation de Chantier & Signalisation, Travaux Préparatoires, Terrassements & Voirie, Bordures & Caniveaux, Trottoirs, Assainissement Eaux Pluviales, Mises à la Côte, Espaces Verts, Signalisation Verticale, Signalisation Horizontale, Récolement.
Démarrage Travaux : SEPTEMBRE 2026
Durée Marché : Conforme au délai d'exécution à l'article 7 de l'acte d'engagement.
Critères Jugement Marché : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères :
- Prix des Prestations Notée de 1 à 10 Pondération 60 %
- Valeur Technique de l'Offre Notée de 1 à 10 Pondération 40 %
La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Condition de Retrait du Document de Consultation des Entreprises (DCE) :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique via la plateforme à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com/
Renseignements Complémentaires :
Les demandes de renseignements complémentaires, d'ordre administratif ou technique seront impérativement formulées sur le site du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/
Les questions techniques seront transmises au Cabinet SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06.12.90.53.59 ou 05.59.84.44.73 - Mail : atei.etudes@gmail.com
Date Affichage Publication : MARDI 23 JUIN 2026
Date Limite Réception Offres : JEUDI 23 JUILLET 2026 A 12H00
Condition de Remise des Offres :
La remise des offres se fera par voie électronique sur la plateforme du Profil Acheteur de la Commune : https://www.achatpublic.com/
Aucune offre papier ne sera acceptée.
Instance chargée des Procédures de Recours :
Greffe du Tribunal Administratif de PAU
Villa Noulibos
50 Cours Lyautey - BP 43
64010 PAU CEDEX
Tél : 05.59.84.94.40 - Fax : 05.59.02.49.93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
Adresse Internet: http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/